施工的合同

时间：2025-06-29 21:59:18 阅读全文下载本文

施工的合同

随着人们法律意识的加强，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编整理的施工的合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

施工的合同 1

业主（全称）：____园区项目部（以下简称甲方）

承包商（全称）：___（以下简称乙方）

根据有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲方将__公园市政道路工程发包给乙方、、为确保本工程的安全、文明施工、质量和进度，明确双方的权利和义务，经双方协商一致，就__公园市政道路工程施工相关事宜，特签订本施工合同，具体条款如下：

一、项目概述

1、项目名称：__公园市政路。

2、项目地点：__新城。

3、建设单位：__房地产开发有限公司

二、工程承包的方式、范围和内容

1、工程承包方式包括包工包料、包工包机械（含进出场）、承包安全、文明施工、承包质量、承包工期。

2、工程承包范围为__公园市政道路建设，由甲方负责。具体工程量以建设单位和甲方确认的施工图纸和联系单以及建设单位和甲方确认的市政道路工程量为准、、

3、工程承包内容为__公园市政道路工程材料供应、施工全过程中涉及的材料检验和施工及所有质量检验、所有技术资料的收集、整理、汇总成册以及电、水、临时设施和工程决算等相关施工内容。

三、工程造价及计价依据

1、工程量的计算以建设单位和甲方认可的施工图纸和联系单为依据，工程价款的结算及违约金按20xx年6月26日__建设工程有限公司与__有限公司签订的__建设工程补充合同的相关约定计算。工程价款的结算以甲方和建设单位共同认可的工程价款为准；工程价款的支付和违约处理应根据建设单位对甲方的支付和违约处理同步进行。乙方按照甲方和建设单位共同确定的最终工程总价（不含税）与甲方结算工程价款，工程价款的税费由乙方承担、、

乙方根据工程价格向甲方开具工程材料正式发票和员工工资表（可冲抵结算工程款发票）。

2、乙方的合同价格已包括施工管理、工程材料、机械、税金、施工及员工工资、奖金、各种津贴、劳保福利、学习培训、技术措施、赶工费、人员及机械进场、安全文明施工、临时设施等所有费用。

四、施工期

1、本工程工期必须在保证工程质量的前提下，按甲方规定的工期完成。乙方将甲方规定的工期延误2天后，从第三天起，每延误一天，处罚乙方1000元，罚款最高不超过工程造价的5%。

2、如遇不可抗力，工期根据监理和业主签证累计工期顺延，乙方发生的增加费用由甲方协助向建设单位取得签证。乙方应在上述情况发生后3天内及时向甲方报告延误的时间、内容和增加的费用，甲方应转发给建设单位、监理并协助签证申请。

动词（verb的缩写）项目质量

甲乙双方约定的市政道路工程质量按现行相关质量验收标准（包括材料）进行验收，必须一次验收合格，并必须符合优质工程质量检验评定和甲方企业标准的要求。不允许因乙方提供的材料或乙方的施工质量问题而影响工程评定和创杯质量、、若工程质量验收不合格或因其材料或施工质量问题影响工程质量评定，甲方可根据相关管理制度对乙方进行质量处罚，乙方应无条件接受甲方的质量处罚，但乙方无条件返工且符合优质工程质量检验评定要求的除外。

不及物动词双方的责任

1、甲方的责任

（1）全面履行合同，确保乙方正常施工

（2）按乙方要求提供本项目的技术资料、、

（3）协助乙方及时做好相关签证工作，在3天内向建设单位提交乙方提交的签证报告，并协助督促建设单位签字回复。

（4）负责完成施工程序，乙方应无条件配合需要乙方协助的工作。

（5）督促乙方做好安全管理和文明施工。

（6）为乙方提供场地、道路、设备操作场地等。

（7）甲方应为乙方提供安排临时设施、临时水源和临时供电的场地。乙方应负责乙方员工的住宿，并承担施工电线电缆、开关箱、照明灯具及机器、水电费用。

2、乙方的责任

（1）全面履行施工合同，严格按照现行标准、规程、规范和设计要求组织施工，严格履行质量、安全、文明施工和工期的合同要求，确保正常施工。

（2）服从甲方、监理和施工单位的指挥和管理。

（3）服从甲方相关部门和现场职能人员的监督管理。

（4）负责施工机械、设备和人员的调配。乙方应保证进入现场的机器设备能满足施工和甲方管理的需要。人员调配投资计划必须经甲方批准，现场管理力量必须满足施工和甲方管理的要求。

（5）如因乙方原因造成质量事故，乙方必须按照甲乙双方合同要求无条件返工合格，并承担由此增加的全部工程费用。

（6）进场后，根据甲方要求，及时向甲方提交相关的工程技术资料和甲方（或质监部门）认为完整有效的其他相关资料。

（7）充分配合有关部门对施工现场进行检查、监督和管理。

（8）工种之间一定要搞好关系，互相配合，不能互相推诿扯皮。

（9）乙方施工人员家属禁止探亲，施工现场不安排住宿。如遇特殊情况，必须经甲方批准，并由本人做好家庭成员的安全教育，孩子由家庭成员严格监护。如发生事故，乙方应承担责任和所有费用。

（10）严禁在宿舍烧饭、拉电线、随意使用电饭煲。一经查实，家电将被没收，每次罚款200元。如发生事故，乙方应承担责任和所有费用。

（11）施工中如有冲突，及时向现场负责人汇报，寻求讨论解决。严禁聚众。施工现场发生聚集事件，无论是否有任何原因，每次罚款5000元；严禁在工地或宿舍赌博，每次发现罚款20xx元，罚款从工程款中扣除。如甲方因违反法律、行政法规被押送至公安机关处理，甲方不承担任何责任和经济费用。

（12）乙方还必须与甲方签订劳动合同，并保证按照劳动合同的要求向每位员工支付员工的工资。乙方劳动者进场施工时，必须进行三级安全教育，严格执行安全规章制度。一旦发生安全事故，如果原因是乙方的责任，乙方应承担事故的实际损失，同时追究相关责任，并根据责任的严重程度采取重罚措施。

（13）发生安全事故时，应立即组织救援，保护现场，并立即向甲方报告，严禁隐瞒不报。

（14）积极配合甲方工作，做好信息传递，及时签订各级安全责任书，落实各级安全生产责任制。

（15）本合同中乙方的经济责任人是甲乙双方约定的市政道路工程施工安全的第一责任人，应带头遵守法律法规，不允许违章指挥，准确把握安全、质量、进度、效益的关系，确保全体员工的安全和施工的顺利进行。

（16）积极配合各项目部组织的安全知 ……此处隐藏18367个字……工作均包含在挖访之综合单价内，不计量计价。由于该工作面范围内有大量积水，甲方一次性补贴6000元人

6.4土石方工程量计算规则：土石方的工程量按实测算计量，施工前双方确定实际状况抄平计量并绘制现状图双方予以确认，工程完工后乙方按可计量范围实际挖方情况绘制竣工图双方予以确认，按双方确认的现状图和竣工图进行开挖工程量计算。

6.5竣工后的实际高程与设计高程的误差必须控制在±100mm以内，否则视为不合格。

七、竣工验收

工程全部完工后，由乙方书面申请竣工验收，在乙方配合的前期下，甲方在七个工作日内完成竣工验收。

八、付款方式

当工程全部完工并经验收合格后15个工作日内，甲方支付给乙方合同暂定总价的50%;当工程全部结算完毕后15个工作日内，甲方支付给乙方至结算总价的80%，余款20%验收合格之日起半年期满后15个工作日内甲方一次性支付给乙方。

九、双方责任

9.1甲方责任

9.1.1甲方代表为：，负责施工阶段的质量监督检查及进度控制。

9.1.2向乙方提供必要的地下管线资料。

9.1.3组织对工程的竣工验收。

9.1.4按合同约定及时办清工程结算。

9.1.5按合同约定及时支付工程款。

9.1.6施工期间，工作时间内(北京时间7：00—20：00)内，如连续下雨超过8小时，工期顺延(须乙方书面申请并经甲方书面确认)但甲方不承担因下雨及其他原因造成停工、窝工等产生的一切费用。

9.2乙方责任

9.2.1乙方委派杨才辉作为本工程项目经理，负责工程项目管理。

9.2.2按施工图及甲方有关要求组织施工，达到合同约定质量标准。凡质量不合格造成的返工费用均由乙方自行负责。

9.2.3遵守政府有关主管部门对施工场地的管理规定，并按规定办理相关手续。

9.2.4乙方必须按甲乙双方确认的总工期组织施工，并接受甲方的检查、督促。

9.2.5保证文明施工、安全生产。在施工过程中，乙方应做好对现场管理人员及施工人员的安全教育，消除事故隐患，杜绝一切安全事故的发生。施工过程中所发生的一切安全事故，责任及经济损失全部由乙方承担，并且工期不予顺延。甲方及监理有全对施工现场进行文明施工、安全检查，如发现有不合格的必须立即整改，乙方接到通知后不执行或执行不彻底的，视同乙方为约，甲方有权处乙方每次20xx元的违约金。

9.2.6乙方严格按照国家现行标准、规范和甲方批准的施工组织设计以及本合同要求组织施工，随时接受甲方的检查，确保工程质量。

9.2.7完工后，乙方必须书面报请甲方竣工验收。

9.2.8工程施工中及时形成完整、准确、真实的工程技术资料，一式叁份，竣工验收后提交给甲方。

9.2.9因非甲方造成的停工，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。

9.2.10乙方有义务承担甲方委托的与该工程有关的任务，并且合同工期不予追加，合同单价也不变。

9.2.11乙方在施工过程中，如发现不明管线等，应及时通知甲方，否则后果自负。

9.2.12施工现场涉及的施工用水、用电、临时设施全部由乙方自行负责。

十、违约责任

10.1乙方必须严格按照本合同约定内容如期完成本工程，如乙方无正当理由单方终止或解除合同，则应向甲方支付违约金30万元(在已经完成的工程结算款和履约保证金中扣除，不足部分由乙方补交)。 10.2乙方必须严格按照甲方的要求在红线范围内平基至规定标高，如标高达不到要求，乙方应在10天内返工直至达到合格，否则甲方将代为处理，其费用从乙方工程结算款中扣除，并处代为处理费用同等金额的违约金。

10.3乙方违背9.2.3、9.2.5条规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

10.4乙方必须在第五条规定工期内完成本工程，否则每延期一天，乙方将承担工程总价5‰的违约金。

10.5乙方违背9.2.8条，在工程验收后15天内未向甲方移交所有工程技术档案资料，每日承担工程暂定总造价3‰的违约金。

10.6乙方擅自停工10天以上，甲方有权终止合同并另行委托施工单位，并由乙方向甲方支付合同总金额15%的违约金和由此造成的损失。

10.7若乙方不按9.2.6条款执行(或前一道工序未经验收合格就进入下道工序施工)，视同乙方违约，甲方有权处乙方违约金：第一次处违约金5000元;第二次处违约金10000元;第三次处违约金20xx0元;三次以上甲方有权终至合同，由此引起的一切经济损失均由乙方承担。

10.8甲方违背9.1.6条未按时支付工程费用，则按中国人民银行同期利率向乙方支付利息。

10.9如乙方违约，经甲方通知后仍不纠正或迟延履行达10日以上，甲方有权解除合同并处乙方违约金伍万元。

十一、纠纷处理

本建设工程发生争议，甲方与乙方应及时协商解决。也可由大渡口建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由重庆市江北区人民法院诉讼判决。

十二、合同生效及其他

12.1因不可抗力事件导致的费用及延误的工期按国家有关规定执行。 12.2本合同一式捌份，甲乙双方盖章签字后即生效，甲方执陆份，乙方执贰份具有同等法律效力。待工程竣工验收合格、尾款付清后自动失效。

12.3未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。